资深法官审理建筑工程纠纷案件20年的经验总结

资深法官审理建筑工程纠纷案件20年的经验总结

1、当事人在诉讼前已就工程价款的结算达成协议,一方要求重新结算的,如何处理?

当事人在诉讼前已就工程价款的结算达成协议,一方在诉讼中要求重新结算的,不予支持,但结算协议被法院或仲裁机构认定为无效或撤销的除外。

建设工程施工合同无效,但工程经竣工验收合格,当事人一方以施工合同无效为由要求确认结算协议无效的,不予支持。

2、承包人项目经理在合同履行过程中所施行为的效力如何认定?

施工合同履行过程中,承包人的项目经理以承包人名义在结算报告、签证文件上签字确认、加盖项目部章或者收取工程款、接受发包人供材等行为,原则上应当认定为职务行为或表见代理行为,对承包人具有约束力,但施工合同另有约定或承包人有证据证明相对方知道或应当知道项目经理没有代理权的除外。

3、当事人工作人员签证确认的效力如何认定?

当事人在施工合同中就有权对工程量和价款洽商变更等材料进行签证确认的具体人员有明确约定的,依照其约定,除法定代表人外,其他人员所作的签证确认对当事人不具有约束力,但相对方有理由相信该签证人员有代理权的除外;没有约定或约定不明,当事人工作人员所作的签证确认是其职务行为的,对该当事人具有约束力,但该当事人有证据证明相对方知道或应当知道该签证人员没有代理权的除外。

4、工程监理人员在签证文件上签字确认的效力如何认定?

工程监理人员在监理过程中签字确认的签证文件,涉及工程量、工期及工程质量

等事实的,原则上对发包人具有约束力,涉及工程价款洽商变更等经济决策的,原则上对发包人不具有约束力,但施工合同对监理人员的授权另有约定的除外。

5、固定总价合同履行中,当事人以工程发生设计变更为由要求对工程价款予以调整的,如何处理?

建设工程施工合同约定工程价款实行固定总价结算,在实际履行过程中,因工程发生设计变更等原因导致实际工程量增减,当事人要求对工程价款予以调整的,应当严格掌握,合同对工程价款调整有约定的,依照其约定;没有约定或约定不明的,可以参照合同约定标准对工程量增减部分予以单独结算,无法参照约定标准结算的,可以参照施工地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算。 主张工程价款调整的当事人应当对合同约定施工的具体范围、实际工程量增减的原因、数量等事实承担举证责任。

6、固定价合同履行过程中,主要建筑材料价格发生重大变化,当事人要求对工程价款予以调整的,如何处理?

建设工程施工合同约定工程价款实行固定价结算,在实际履行过程中,钢材、木材、水泥、混凝土等对工程造价影响较大的主要建筑材料价格发生重大变化,超出了正常市场风险的范围,合同对建材价格变动风险负担有约定的,原则上依照其约定处理;没有约定或约定不明,该当事人要求调整工程价款的,可在市场风险范围和幅度之外酌情予以支持;具体数额可以委托鉴定机构参照施工地建设行政主管部门关于处理建材差价问题的意见予以确定。

因一方当事人原因导致工期延误或建筑材料供应时间延误的,在此期间的建材差价部分工程款,由过错方予以承担。

7、固定总价合同履行中,承包人未完成工程施工的,工程价款如何确定?

建设工程施工合同约定工程价款实行固定总价结算,承包人未完成工程施工,其


相关文章

  • 民二庭工作总结(20XX年)

    二0一0年工作总结和明年工作思路 民二庭 2010年,在院党委和分管院长的正确领导及兄弟部门的支持.配合下,民二庭全体同志团结一致, 兢兢业业,坚持为大局服务.为人民司法,较好地完成了各项工作任务,为我县"保增长.保民生.保稳定"提供了良好的司法服务和有力的司法保障.现将民二庭2 ...

  • 法院安全保卫工作总结

    20xx年,在县委领导、人大监督、政府支持和上级法院的指导下,我院坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,树立和落实科学发展观,认真贯彻“公正司法、一心为民”的指导方针,努力践行“公正与效率”工作主题,规范审判活动,提升审判水平,提高审判能力,深化审判改革,加强队伍建设,加强基层建设,发挥审判 ...

  • 20XX年晋江市人民法院工作报告

    --2014年1月3日在晋江市第十六届人民代表大会第三次会议上 晋江市人民法院院长李小兴 各位代表: 现在,我代表晋江市人民法院向大会作工作报告,请予审议,并请列席的同志提出宝贵意见. 2013年,市法院以"科学发展,争创全国一流法院"为目标,以"先进更先进年" ...

  • 市中级人民法院工作报告

    ——2005年2月27日在黄冈市第二届人民代表大会第四次会议上 黄冈市中级人民法院代院长 吕小武 各位代表: 现在,我向大会作黄冈市中级人民法院工作报告,请予审议,并请市政协各位委员提出意见。 2004年,市中级法院和全市法院在市委领导、人大监督、政府和政协及社会各界支持下,以邓小平理论和“三 ...

  • 市人民法院工作报告

    市政协七届三次会议材料之-- 开远市人民法院工作报告 (2005年1月1-日在市政协七届三次会议上) 开远市人民法院院长 王惠仁 各位委员: 现在,我就市政协七届二次会议以来的法院工作情况以及2005年工作意见向大会报告,请予协商。 2004年主要工作情况 2004年,我院在市委的正确领导下,在市人 ...

  • 最高法发布[人民法院司法改革案例选编](下)

    案例11 福建省厦门市中级人民法院:内部挖潜外部借力 科学管理审判辅助事务 如何有效减轻法官审判工作负担,通过内部挖潜.外部借力,使有限的司法资源更好地聚焦审判执行核心事务,最大限度解放司法核心生产力,是司法责任制改革后摆在各级法院面前严峻的课题.厦门法院一方面探索"诉讼+公证" ...

  • 张保尔副院长在全市法院院长会议上的讲话

    在全市法院院长会议上的讲话 张保尔 2011年2月15日 同志们: 根据会议安排,现在,我对全市法院2010年工作作一个回顾总结. 2010年,是极不寻常的一年.面对艰巨繁重的执法办案任务和前所未有的压力考验,全市法院在党委.人大和上级法院的领导.监督和指导下,深入贯彻科学发展观,坚持"三 ...

  • 行政和解工作经验总结

    行政和解工作经验总结 [提要]近年来,我院结合行政诉讼的审判实践,针对行政案件的特点,积极探索和实践行政和解工作.本文从不同的行政案件类型和特点出发,结合案例分析,总结提出了"释明法律,打好基础:因案制宜,促成和解:抓住诉求,对症下药:上下联动,合力协调:巧借外力,化解矛盾:因势利导,多点 ...

  • 我国审级制度之重构

    2008年第6期法治研究 我国审级制度之重构 胡贤焕* 摘要:我国应当按审级制度的构建原理,改革目前的法院设置.职能配置以及级别管辖制度,构 建多元化的审级制度,即按司法区设置最高法院.巡回上诉法院.地区法院和简易法院等四级法院系统.简易法院设小额法庭,管辖小额请求案件,实行一审终审.简易法院管辖轻 ...

联系我们: webmaster# 5330.net.cn